建設(shè)工程施工合同中，承發(fā)包雙方經(jīng)常采用固定價款模式。此種模式下，發(fā)包人可以通過合同約定對工程總價“一次包死”，進(jìn)而規(guī)避合同履行過程中可能發(fā)生的材料、人工等費(fèi)用上漲帶來的風(fēng)險。迫于發(fā)包人的強(qiáng)勢地位承包人又不得不簽約，故簽約后承包人需要承擔(dān)的風(fēng)險將大大增加。雖然固定價款合同將本應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)的市場風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁至承包人，但是合同履行中承包人在一定條件下完全可以主張固定價款之外的工程價款。接下來筆者將對固定價款合同情形下，可以引起工程結(jié)算價款增加的情況及增加部分的結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行詳細(xì)論述。

雖然目前沒有法律法規(guī)對固定價款合同結(jié)算變動問題進(jìn)行規(guī)定，但各省高院針對此問題做出的解答可以為我們提供必要的參考。四川省高院在2015年發(fā)布的《四川省高級人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》中認(rèn)為：“建設(shè)工程因設(shè)計變更導(dǎo)致工程量或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人要求對工程價款予以調(diào)整的，如果合同對工程價款調(diào)整有約定的，依照其約定；沒有約定或約定不明的，應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人協(xié)商解決，不能協(xié)商一致的，可以就變更部分參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價款。”陜西省高院在2020年施行的《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件若干問題的解答》中表明：“合同約定固定價款的，因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ套兏?，承包人能夠證明工程變更增加的工程量不屬于合同約定包干價范圍之內(nèi)的，有約定的，按約定結(jié)算工程價款；沒有約定的，可以參照合同約定標(biāo)準(zhǔn)對工程量增減部分予以單獨結(jié)算；無法參照約定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算的，可以參照施工地建設(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。主張調(diào)整的當(dāng)事人對合同約定的施工具體范圍、實際工程量增減的原因、數(shù)量等事實負(fù)有舉證責(zé)任?！焙颖笔「呒壢嗣穹ㄔ喊l(fā)布的《建設(shè)工程施工合同案件審理指南》中的觀點也與陜西省高級人民法院的觀點相一致。

各省住建行政機(jī)關(guān)也采用規(guī)范性文件的方式，對固定價款合同結(jié)算價款變動問題做出回應(yīng)。北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會在《關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程施工合同中人工、材料等市場價格風(fēng)險防范與控制的指導(dǎo)意見》（京建法[2021]270號）中指出：“合同對風(fēng)險范圍和幅度沒有約定或約定不明的，或者合同有約定但采用固定價包干的，以及合同成立后合同的基礎(chǔ)條件發(fā)生了發(fā)承包方在訂立合同時無法預(yù)見的、不屬于商業(yè)風(fēng)險的重大變化，繼續(xù)履行合同對發(fā)承包方一方明顯不公平的，發(fā)承包方可根據(jù)《中華人民共和國民法典》的相關(guān)規(guī)定和實際情況，本著誠信、公平的原則，參考以下原則簽訂補(bǔ)充協(xié)議，合理分擔(dān)風(fēng)險”。甘肅省建設(shè)工程造價管理總站在《甘肅省建設(shè)工程造價管理總站關(guān)于對建筑材料價格風(fēng)險管控指導(dǎo)意見的通知》（甘建價字〔2021〕15號）指出：“因非承包人的原因造成工期延誤的，延誤期間發(fā)生的材料價格漲跌的，上漲時，按上漲的價格調(diào)整合同價款;下跌時，不調(diào)整合同價款。因承包人的原因造成工期延誤的，延誤期間發(fā)生的材料價格漲跌的，上漲時，不調(diào)整合同價款;下跌時，按下跌的價格調(diào)整合同價款?！?/p>

因此，固定價款合同并非完全沒有變更結(jié)算價款的余地，若因發(fā)包人原因?qū)е鲁邪寺募s成本大幅增加、工程量增加、因發(fā)包人原因造成的停窩工致使工期延長導(dǎo)致材料價格上漲等，承包人可以申請對增加部分進(jìn)行結(jié)算對固定價款進(jìn)行調(diào)增。

最高人民法院在（2020）最高法民申4587號新疆新通建筑安裝工程有限公司與喀什遠(yuǎn)東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書中認(rèn)為：“根據(jù)以上約定，雙方已經(jīng)對工程單價及風(fēng)險范圍進(jìn)行了約定，新通建筑公司以部分工程實際造價超過施工成本、建筑材料及人工價格上漲為由，主張按照情勢變更調(diào)整工程價款的再審申請理由不能成立。原判決按照雙方的合同約定，按照固定單價計算工程造價并無不當(dāng)?！?/p>

另，最高人民法院在（2018）最高法民終380號中國第十三冶金建設(shè)有限公司與陜西黃延高速公路有限責(zé)任公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案中亦認(rèn)為：“十三冶金公司主張其施工期間材料及運(yùn)費(fèi)價格上漲，屬于法律規(guī)定的情勢變更情形，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)整。本案中，相對于雙方當(dāng)事人在合同中約定的工程款總額，尚無充分證據(jù)證明施工期間自購鋼材、燃油、自購材料運(yùn)費(fèi)價格變化的幅度，已經(jīng)達(dá)到了當(dāng)事人訂立合同時無法預(yù)見的程度，不構(gòu)成《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋（二）》第二十六條‘合同成立以后客觀情況發(fā)生了當(dāng)事人在訂立合同時無法預(yù)見的、非不可抗力造成的不屬于商業(yè)風(fēng)險的重大變化，繼續(xù)履行合同對于一方當(dāng)事人明顯不公平或者不能實現(xiàn)合同目的，當(dāng)事人請求人民法院變更或者解除合同的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則，并結(jié)合案件的實際情況確定是否變更或者解除’規(guī)定的情勢變更情形。黃延公司與十三冶金公司簽訂的《合同協(xié)議書》通用條款70.1約定，該合同執(zhí)行期間不考慮人工、機(jī)械施工和材料價格的漲落因素，即在施工期間對合同價格不予調(diào)整。在本工程施工過程中，因國家宏觀政策調(diào)整造成的鋼材價格上漲，陜西省交通廳通知要求對于2003年5月底前簽訂施工合同的在建工程可依據(jù)合同工程單價和合同執(zhí)行實際，參考招標(biāo)時的市場價格與合同結(jié)算時的價格情況，可給施工企業(yè)予以適當(dāng)補(bǔ)償...一審判決認(rèn)定十三冶金公司不能以該通知為依據(jù)突破合同約定要求黃延公司承擔(dān)材料漲價的損失并無不妥?！?/p>

從最高人民法院的上述兩個案例可以看出，發(fā)包方與承包方簽訂固定價款合同時，即應(yīng)對建設(shè)工程中可能發(fā)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)判，同時也應(yīng)當(dāng)考慮到工程施工期間材料價格可能發(fā)生的漲跌，簽訂合同為雙方真實的意思表示，合同中的固定價款對雙方均有約束力，法院也尊重合同雙方的意思自治，支持當(dāng)事人按照合同約定的固定價款進(jìn)行結(jié)算。因此，一般情況下，固定價款合同簽訂后，建筑材料價格漲跌、人工費(fèi)用波動等均為承包人應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險，當(dāng)事人以市場價格波動造成的履約成本漲跌為由要求對工程結(jié)算價格進(jìn)行調(diào)整的，法院一般不予支持。

本篇中筆者對各省法院及住建機(jī)關(guān)對固定價款合同調(diào)價和風(fēng)險承擔(dān)問題的觀點進(jìn)行了梳理，對實踐中以建筑材料價格漲跌為由申請增加結(jié)算時法院的裁判觀點進(jìn)行了分析，下篇中筆者將對因工程量變更引發(fā)的增加結(jié)算問題、因發(fā)包人原因造成工期延誤時材料價格漲跌引發(fā)的增加結(jié)算問題、增加部分結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)與鑒定標(biāo)準(zhǔn)問題進(jìn)行詳細(xì)分析，敬請持續(xù)關(guān)注